Договор на монтаж. Договор на монтаж отопления образец
Сборка отопления коттеджа имеет важные комплектующие. Все комплектующие отопления очень важны. Поэтому выбор всех частей монтажа нужно делать грамотно. Система отопления насчитывает, крепежную систему, расширительный бачок терморегуляторы, провода или трубы, фиттинги, циркуляционные насосы, радиаторы, автоматические развоздушиватели, механизм управления тепла котел отопления. На данной вкладке веб сайта мы попбробуем помочь определить для своей дачи необходимые узлы конструкции.
Договор на монтаж отопления образец
на монтаж системы видеонаблюдения
ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.
1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
Данный объект необходимыми материалами и оборудованием;
Производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.
4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
Непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.
Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
Иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.
4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;
4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.
4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.
4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.
5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.
5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.
5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.
5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.
Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.
6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.
6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.
6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.
6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.
7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:
Предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;
Остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).
7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.
7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.
8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ
8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:
Быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;
Поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.
8.3. Подрядчик гарантирует:
o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.
o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.
12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:
Приложение № 1 — Смета;
Приложение № 2 — График выполнения работ;
Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Специалисты нашей компании помогут вам подобрать водосток как для частного дома, так и для общественных зданий. Произведут профессиональный монтаж и установку любых пластиковых (водостоки ПВХ) и металлических водосточных систем. Все монтажные работы по устройству систем водостока наши мастера проводят в точном соответствии с инструкциями по установке производителей водосточных систем.
Правила монтажа водосточных систем
Водосточная система кровли это неотъемлемая часть дома. Правильно организованное устройство водосточной системы предохраняет фасад, цоколь и фундамент здания от разрушения. Надежная работа водостока может иметь место только в случае ее правильного расчета и профессиональной установки. Площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета не менее 1,5 кв.см на 1 кв.м площади кровли.
Установка крюков желоба
Крепления желоба устанавливаются до монтажа кровельного материала на стропила или обрешетку кровли.
Дополнительные крюки устанавливаются на концах желоба, в местах стыка желобов и установки углов. Шаг установки крюков для надежной работы водосточного желоба — 300-600 мм.
Крепление производится с помощью саморезов. Уклон желоба должен составлять значение 2,5 мм на 1 погонный метр желоба. Перед установкой крюки нумеруются, на них наносится разметка с учетом уклона желоба. При помощи крюкогиба производится гибка и подгонка крюков под скат, устанавливаются 2 крайних крюка, между ними по «дну желоба» натягивается шнурка. Затем производится установка остальных креплений желоба.
Разметка отверстия под воронку желоба
Воронка прикладывается к желобу и обводится карандашем по контуру. Затем на желобе от края контура к центру оставляем кантик размером 45 мм и выпиливаем отверстие ножовкой или ножницами по металлу. Кромки получившегося отверстия отгибаются наружу.
Установка водосточных желобов
Желоба вставляются в крюки. Сначала передняя часть желоба надевается на крюк, так чтобы носик крюка оказался внутри завитка желоба. Затем желоб проворачивается на 90° в сторону кровельного ската до щелчка.
Монтаж соединителей водосточных желобов
В соединитель желоба вставляется резиновый уплотнитель ребристой частью вверх. Уплотнитель не должен доходить на 1 см до края соединителя. Фиксатор пряжки соединителя отгибается, соединитель накидывается на заднюю часть желоба стороной, противоположной замку соединителя. Затем соединитель необходимо выровнять симметрично по центру стыка желобов так, чтобы стык между ними был шириной 3-4 мм. Фронтальная часть соединителя подтягивается к желобу, замок защелкивается. Потом замок необходимо застопорить, вернув фиксатор в первоначальное положение. На расстоянии 10-15 см от мест соединения желобов устанавливаются дополнительные крюки.
Монтаж углов водосточного желоба
Завиток желоба вставляется в завиток угла на глубину 30 мм, затем край угла ложится внутрь желоба, нахлест герметизируется силиконом.
Место соединения фиксируется двумя заклепками 4*6 мм. На место соединения желоба с углом дополнительно устанавливается соединитель желоба.
Установка объемной заглушки желоба
Завиток заглушки под наклоном вставляется в завиток желоба, проворачивается в обратном направлении. Заглушка вставляется в желоб до упора, чтобы ее фаска была внутри желоба. Для фиксации и герметизации заглушки рекомендуется использовать специальный клей. С тыльной стороны желоба заглушка фиксируется вытяжной заклепкой.
Установка стандартной заглушки желоба
Резиновый уплотнитель вставляется в заглушку ребристой частью вверх. Заглушка прикладывается к торцу желоба, при помощи нажатия желоб заводится в заглушку, чтобы резиновый уплотнитель оказался между желобом и фаской заглушки. Заглушка насаживается киянкой, «заднее ухо» загибается внутрь.
Установка воронки желоба
Воронка монтируется после установки желоба. Передний фальц водосточной воронки цепляется за переднюю кромку желоба. Затем воронка заворачивается в сторону желоба, пластины-фиксаторы загибаются в желоб. Дополнительно рекомендуется установка в воронку специальных элементов, так называемых «пауков», предотвращающих засорение водосточного стояка листвой, хвоей и т. д.
Установка колен и промежуточной трубы
Переход от воронки к водосточной трубе осуществляется с применением двух универсальных колен. Если ширина карнизного свеса больше 250 мм, то необходимо между коленами установить водосточную трубу. Внизу стояка устанавливается отвод трубы.
Соединитель трубы используется для соединения обрезков труб, которые не имеют соединительного раструба. В противном случае раструб придется изготавливать при помощи специального оборудования.
Установка S-обвода
S-обвод применяется для обхода водосточным стояком различных архитектурных элементов на фасаде здания.
Крепление водосточной трубы к стене
В стене просверливается отверстие для дюбеля, устанавливается дюбель. Метиз вворачивается в дюбель через декоративную накладку. Декоративная накладка проворачивается в обратном направлении, прижимается к стене. На метиз накручивается гайка, при этом 5 мм резьбы метиза должно быть видно. Задняя часть хомута также накручивается на метиз, хомут контрится гайкой.
Труба водостока устанавливается в хомут, передняя часть хомута соединяется с задней и фиксируется винтами. Крепления трубы устанавливаются с шагом 1,5 метра. Для установки комплектов крепления трубы на вентилируемые или утепленные фасады необходимо использовать шпильку-удлинитель и соединительную гайку.
Установка одиночных водосборных воронок
В случае, если используется не подвесной, а встроенный или надстенный желоб, имеющий водоотводные лотки, применяются одиночные водосборные воронки.
Наши специалисты
Чтобы узнать интересующую вас информацию, приезжайте к нам в офис или звоните по телефону. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать любой интересующий вас материал, а так же окажут помощь на протяжении процесса монтажа.
Преимущества покупки водосточной системы с монтажом
При заказе водосточной системы и ее монтажа в нашей компании вы получите:
- Квалифицированную помощь в подборе водостока.
- Единый договор на поставку всех элементов водосточной системы и монтаж.
- Комплексный подход и качественное обслуживание.
- Ведение работ по установке водостоков с использованием современных технологий.
- Комплексную гарантию на водосточную систему и произведенный монтаж.
При организации бизнеса по монтажу систем отопления неизбежно возникает вопрос о том, как подготовить образец договора на монтаж системы отопления. И здесь имеются разные пути и способы решения этой проблемы. Комплект документов может быть сформирован на основе разнообразных договоров, широко представленных в Интернете. Следует однако, учитывать, что здесь все может оказаться гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд, и подготовить образец договора на монтаж отопления будет задачей, едва ли посильной человеку без специального образования. Как и всякому договору подряда, при монтаже отопления имеется специфика, которая меняется от случая к случаю, и которую приходится учитывать в каждом соглашении. К примеру, специфично может быть определение способа выполнения работ, когда заказчику очень важна методика действий исполнителя, привлечение к исполнению работ постороних — субподрядчиков. Если объемы работ большие, и их осуществление будет многоэтапным, возможно предусмотреть предоплату целиком за все работы или отдельно за каждый этап. Указывать эти важные обстоятельства надлежит все же не в самом тексте договора, а в отдельном документе, которое будет выступать приложением к нему. Аналогично следует поступить и с перечнем материалов и оборудования — их лучше тоже детально указать, конкретизируя, с какой стороны они предоставляются. Передачу их также надлежит оформлять документально, по актам приема-передачи. Отдельный акт составляется для приемки работ.
Все эти моменты требует времени и усилий для анализа, которые не всегда в наличии у человека, не обладающим юридическим образованием. В этом случае придется искать альтернативные варианты решения вопроса. Конечно, договор монтажа системы отопления может быть подготовлен с привлечением юриста, но следует отдавать себе отчет в том, что это будут дополнительные, и часто – заметные расходы. Оптимальным вариантом в этой ситуации будет договор на монтаж системы отопления, сформированный с использованием богатого функционала нашего сервиса. Все, что требуется из оборудования для пользования нашим сервисом – это компьютер с доступом в Интернет и браузером, а также принтер для распечатки документов. Чтобы подготовить договор на монтаж отопления, следует ответить на вопросы опросного листа, заполнить поля ввода и отправить документы на печать.
Бланк документа «Договор подряда на монтаж оборудования» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор подряда на монтаж оборудования
г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]
[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
Первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
Оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.
8. Адреса и реквизиты сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
- Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
г. Москва «__» _________ 201__ года.
Закрытое акционерное общество «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «_______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг по монтажу о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
1.1.1. приобрести фланцевые задвижки «________» в количестве __ штук.
1.1.2. демонтировать изношенные задвижки в количестве __ штук.
1.1.3. осуществить монтаж новых задвижек в количестве __ штук.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором возмездного оказания услуг, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в настоящем Договоре возмездного оказания услуг.
2.2.2. Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию и документацию, необходимую для оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг.
2.4.2. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, лично.
3. Стоимость оказания Услуг и порядок оплаты
3.1. Общая цена Услуг по настоящему Договору возмездного оказания услуг составляет _________ рублей __ копеек, включая НДС — 18 %, в том числе:
3.1.1. приобретение фланцевых задвижек «_______» в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копеек за одну задвижку, включая НДС — 18 %. Всего на ________ рублей __ копеек, включая НДС — 18 %;
3.1.2. демонтаж изношенных задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС — 18 %. Всего на сумму ________ рублей __ копеек, включая НДС — 18 %.
3.1.3. монтаж новых задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС — 18 %. Всего на сумму _________ рублей __ копейки.
3.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременным авансовым платежом в размере 100 % (ста процентов) не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора возмездного оказания услуг.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Сроки оказания Услуг
4.1. Срок оказания Услуг — с «__» ________ 201_ года по «__» ________ 201_ года включительно.
5. Порядок сдачи — приемки Услуг
5.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт оказания Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения подписывает акт оказания Услуг или представляет мотивированный отказ.
5.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта оказания Услуг, он направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества.
5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.5.2. Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. — 5.4. Договора.
6. Ответственность Сторон, Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора возмездного оказания услуг. В случае если такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора.
6.2. Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора возмездного оказания услуг наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Главная » Международное право » Договор на монтаж. Договор на монтаж отопления образец
Договор На Отопление Частного Дома
Образцы Договоров На Монтаж Системы Отопления В Частных Домах | Отопление дома под ключ
Degaz
Договор на монтаж отопления. Оказывая услуги по монтажу отопления в Вашем доме или квартире , установке радиаторов. Монтаж систем отопления и водоснабжения , канализации в квартирах , загородных. Замена котла отопления в частом доме производится под. Прочитав любой типовой договор на.
Схема отопления частный дом. Договор на отопление частного дома. Закон дает несложное понятие договора. Заключаете договор на сборку. Образцы договоров на монтаж системы отопления в частных домах. В большинстве районов нашей страны именно на отопление помещений приходится наибольший расход энергии в частном доме. Замена АОГВ , АКГВ на двухконтурный навесной газовый котл в частном доме с выдачей договора на.
Образцы Договоров На Монтаж Системы Отопления В Частных Домах |
Образцы договоров на монтаж системы отопления в частных домах. Оказывая услуги по монтажу отопления в Вашем доме или квартире, установке радиаторов. Посмотреть образец договора на оказание услуг по монтажу отопления. Замена котла отопления в частом доме производится под. Замена АОГВ, АКГВ на двухконтурный навесной газовый котёл в частном доме с выдачей договора на.
В большинстве районов нашей страны именно на отопление помещений приходится наибольший расход энергии в частном доме. Вы. Заключаете договор на сборку. ОТОПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА. Монтаж систем отопления и водоснабжения, канализации в квартирах, загородных. Гарантия по договору на материал и работу 3 года. Договор на отопление частного дома. Чтобы достичь успеха в каждом начатом деле, важно написать договорное соглашение. 
договор, на, отопление, частного, дома, | Договор На Отопление Частного Дома | Рейтинг: 6 / 10 ( 40 )
Добавить комментарий:
Оказывая услуги по монтажу отопления в Вашем доме или квартире, установке радиаторов. Посмотреть образец договора на оказание услуг по монтажу отопления.
Если вы захотите, мы также можем подписать договор на техническое обслуживание системы в период действия гарантии и после. Схема отопления частный дом.
Договор на отопление частного дома. Закон дает несложное понятие договора. Под ним понимается соглашение, дающее сторонам ответственности и права.
Образцы договоров на монтаж системы отопления в частных домах.
Замена котла отопления в частом доме производится под. Замена АОГВ, АКГВ на двухконтурный навесной газовый котёл в частном доме с выдачей договора на.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Зов ктулху книга скачать
Если хочется отдохнуть от суеты и проблем, если хочется погрузиться в атмосферу уюта, дружбы и добра, то «Вязание по пятницам» то,. . . Удивительная книга -. . .
Договор На Отопление Частного Дома
Образцы договоров на монтаж системы отопления в частных домах.
Метро москва схема 2033
Книгу «Вязание по пятницам» искала долго по различным интернет-магазинам, в книжных магазинах своего региона.
Договор интернет магазина с покупателем
Купить книгу «Вязание по пятницам» автора К. Джейкобc и другие произведения в разделе Книги в интернет-магазине OZON. Ru. Доступны цифровые, печатные и аудиокниги. На сайте вы можете почитать отзывы. . .
Свежие комментарии:
- Образцы договоров на монтаж системы отопления в частных домах —
- Degaz — проектирование монтаж и обслуживание систем газоснабжения
Похожие публикации:
- Отопление дома под ключ
- Журнал успехи химии скачать бесплатно онлайн в электронном виде
- Ульяновск-Центральныйрасписание поездов и электричек
- Образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и
- Сын полка катаев в п — vsepyaterki ru
- Успехи химии (Uspekhi Khimii)
- Договор на отопление частного дома
- Оформление кадровой документации требования инспекции
- Как построить камин своими руками: размеры и чертежи
Управление образования администрации муниципального образования Крымский район
Коммунистическая ул., д.28, город Крымск,
Краснодарский край, 353380
тел. (861-31) 2-15-51
факс (861-31) 2-15-51
- Игорь князев скачать аудиокниги
- Запрещенные барабанщики семицветик аккорды
- Договор на аренду грузового транспорта
- Модернизация образования
- Книга из фильма на грани
Договор на монтаж системы отопления. Монтаж отопления своими руками.
Как только Вы решите поставить отопление в своем доме, Вам стоит предварительно согласовать договор на монтаж отопления.
Для этого Вам нужно будет обратиться в тот офис, в котором Вы осуществляли покупку данного оборудования.
Для заключения подобного договора Вам необходимо иметь при себе поэтажный план, который содержит в себе экспликацию помещения и конструктивную схему здания.
В том случае, если у Вас с собой этих документов не будет, представители практически всех компаний разрешают выслать все показатели по почте немного позднее.
На проект любого дома составляется техническое задание. Данная операция осуществляется для того, чтобы сформулировать задание на приобретение отопительного оборудования, а также на монтаж системы отопления.
Техническое задание составляется с учетом пожеланий заказчика, но взяв во внимание также и технические возможности.
Так, для того, чтобы техническое задание на проект системы отопления было составлено, представители фирмы должны обсудить с заказчиком следующие вопросы:
- уровень строительной готовности дома;
- желаемый вид топлива для системы отопления;
- соответствующий тип котельного оборудования, а также отопительных приборов;
- выбор соответствующего решения задачи, которая касается процесса установки автономной системы отопления. При решении данного вопроса учитываются пожелания клиента и, соответственно, технические возможности их реализации.
- тип установочного котла для системы отопления;
- тип радиаторов;
- способ монтажа трубопровода.
Проект отопления частного дома выполняется в строгом порядке на основании технического задания.
После создания специалистами проекта отопления дома, Вы получите на руки:
Договор на монтаж отопления заключается только после того, как заказчик утвердит смету на поставку отопительного оборудования, а также и на монтаж системы отопления.
Монтаж отопления
Любой владелец квартиры, в которой не так давно была проведена замена отопления, прекрасно знает, насколько хлопотным является проведение этих работ. А, кроме того, приходится отдавать немалую сумму, оплачивая услуги специалистов.
Поэтому некоторые люди решают провести монтаж отопления самостоятельно. Сразу следует сказать, что это далеко не самое лучшее решение. Начать следует с того, что для установки новой системы отопления практически всегда необходимо использовать довольно сложные инструменты, такие как аппарат газосварки и прочие. А он является слишком дорогим и громоздким, чтобы храниться в каждой квартире. Разумеется, при желании можно взять оборудование в аренду, однако стоимость аренды и доставки обойдется вам также недешево. Кроме того, необходимо обладать определенными навыками, чтобы качественно провести монтаж отопления в Омске. Вполне понятно, что подавляющее большинство людей не обладают подобными навыками. А из-за этого попытка выполнить работу своими силами может обернуться для вас настоящей трагедией.
Также не стоит прибегать к услугам «шабашников». Конечно, среди них попадаются и настоящие виртуозы своего дела. А стоят их услуги значительно дешевле, чем услуги профессионалов. Однако значительно чаще люди, решившие воспользоваться их помощью, впоследствии серьезно жалеют о таком решении. Все-таки стоит помнить, что если монтаж отопления будет проведен недостаточно качественно, это может привести к самым неприятным последствиям – от затопления соседей, до получения серьезных ожогов жильцами квартиры.
Поэтому, если вы действительно хотите сэкономить, воспользовавшись такой услугой, как замена отопления в Омске, то лучше всего вам будет обратиться в нашу компанию. Тогда вы можете быть уверены, что все работы будут проведены максимально качественно и с минимальными потерями времени. Наши сотрудники внимательно следят за всеми новинками в мире строительства – как за инструментами, так и за материалами. Именно благодаря этому они способны выполнить практически любые работы, тратя на это минимум своего и вашего времени. Ну, а стоимость такой услуги, как замена отопления, в нашей компании значительно ниже, чем в большинстве других. Поэтому вам точно не придется сожалеть о том, что вы решили обратиться в нашу компанию. Мы всегда готовы оказать вам помощь, если ваше отопление не является эффективным.
Монтаж системы отопления своими руками
Обустройство качественного отопления дома или квартиры – главная задача любого хозяина. И неважно, по какой причине возникла необходимость монтажа отопительной системы: ее ремонт, замена или первичная установка. В любом случае, этот процесс требует внимательного изучения, определенных навыков и грамотного подхода.
Каким может быть отопление в доме?
Прежде, чем начать закупку оборудования и материалов, следует определиться с видом используемого источника тепловой энергии. Существуют следующие способы обогрева помещений, которые производятся при помощи:
Система отопления своими руками. Перед выбором одного из видов отопительной системы следует учитывать, что каждый из перечисленных источников тепла имеет как преимущества, так и недостатки. Многие специалисты при планировании системы отопления своими руками советуют предусматривать запасной способ обогрева, поскольку в самый неподходящий момент могут возникнуть проблемы, связанные с поломкой оборудования или нехваткой топлива.
В мире существуют уникальные инженерные разработки, которые являются альтернативой вышеперечисленным видам отопительных систем, например, солнечная батарея или геотермальное отопление. Однако использовать их можно только при помощи специалистов, и для обустройства обогрева своего жилища собственными руками эти варианты не подходят.
Оборудование и материалы: что покупать?
Для собственноручного монтажа отопительной системы понадобится внушительный перечень предметов, состоящий из котла отопления, отопительных радиаторов, труб, фигурных комплектующих, фитингов и всего прочего, что является необходимым при монтаже трубопровода и всей системы.
Для установки и монтирования всех составляющих элементов системы понадобятся инструменты, которые следует выбирать исходя из того, какие материалы будут при этом использоваться. Общая рекомендация для систем отопления, имеющих в своей схеме участок длинной более 10 м, состоит в том, что для такого вида подключения нужно выбирать трубы из стали или металлопластика, чтобы исключить риск их провисания или повреждений в процессе эксплуатации.
Какую схему отопления использовать?
От того, насколько грамотно будет выбрана схема проведения всей отопительной системы в доме, зависит, будут ли его жильцы мерзнуть зимой. При ее составлении учитывается общая площадь всех помещений и этажность строения.
Обычно применяют систему разводки двух видов: однотрубную и двухтрубную. В первом случае все батареи отопления подсоединяются в строгой последовательности, по цепочке. Достоинство такого метода – сокращение расходов на материалы, недостаток – последний радиатор в цепи будет греть намного хуже остальных.
Учитывая данный весомый минус, экономию на трубах можно считать сомнительным достоинством. Второй способ разводки требует существенных затрат материалов, поскольку параллельная или лучевая схема подразумевает множественные подсоединения трубопроводов, но зато тепло зимой будет обеспечено.
Еще один важный критерий успешного обустройства качественной отопительной системы – выбор радиатора. Практичными и удобными на данный момент многие специалисты считают биметаллические конструкции и изделия из алюминия. Оба вида имеют сравнительно небольшой вес, в связи с чем, процесс монтажа значительно упрощается.
Многие из тех, кто сталкивался с созданием отопительной системы собственными руками, советуют прибегать к услугам профессионалов (если в этом есть нужда) в период ранней весны. Потребность в их услугах у населения резко падает, в связи с чем, можно порядком сэкономить на стоимости.
Электропроводка. Монтаж оборудования
Монтаж электропроводки, ее замена являются важными вопросами для владельцев загородных домов и городских квартир при строительстве или ремонте. С чего начинать работы по электрооборудованию и ремонту жилища? Какое электрооборудование более качественное и удобное? Какие материалы лучше использовать при монтаже электропроводки?
В статье приводится мнение главного инженера компании «Алсера» С. Родионова.
Обычно квартира имеет стандартную разводку электрической сети. Она может не устраивать хозяина по многим причинам, например из-за изношенности проводки или несоответствия ее предполагаемым нагрузкам. Если владелец жилья замыслил произвести кардинальные изменения, он должен обратиться сначала в ТСЖ своего дома (служба эксплуатации), получить справку на выделенную мощность (разрешение на присоединение мощности) и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
В первом документе нужно указать установленную и расчетную электрическую мощность, выделенную на квартиру. В акте разграничения дают схему электроснабжения квартиры от этажного щита с указанием границ балансовой и эксплуатационной ответственности между потребителем (владельцем квартиры) и ТСЖ. На схеме указывают тип счетчика, марку и сечение вводного кабеля, тип и номиналы автоматов и устройств защиты, устанавливаемых в этажном или квартирном щите. Иногда в ТСЖ может отсутствовать акт разграничения. В этой ситуации нужно потребовать у службы эксплуатации копию однолинейной расчетной схемы дома со штампом Энергосбыта.
В последнее время служба эксплуатации в дополнение к вышеперечисленным документам выдает технический регламент на прокладку инженерных коммуникаций, где есть раздел, касающийся осуществления электромонтажных работ. Поэтому будет нелишним, если хозяин поинтересуется и данным документом.
Следующий шаг — обращение в специализированную лицензированную организацию, чтобы заказать проект электроснабжения квартиры. Советуем найти фирму, где с клиентом заключают договор.
Если расчетная электрическая мощность потребителей квартиры окажется больше выделенной, есть два пути решения данной проблемы. Первый — решить вопрос уменьшения расчетной мощности. Второй — дать запрос на выделение квартире дополнительной мощности.
Далее — согласование проекта электроснабжения в Энергонадзоре. Этим можно заняться самостоятельно или поручить дело той организации, которая работала над проектом.
После согласования проекта можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.
При выполнении специализированными компаниями электромонтажа в план его проведения включают составление технического проекта, который потом остается у заказчика, чтобы при проведении ремонтных, монтажных или других работ было известно, где проходят коммуникации.
При выборе фирмы-подрядчика необходимо руководствоваться здравым смыслом и следующими правилами:
— организация должна иметь действующую лицензию на право выполнения электромонтажных работ;
— фирма обязана заключить договор с клиентом;
— электромонтажникам нельзя приступать к производству работ без действующего допуска (не ниже III группы);
— заказчику следует предоставить подробный перечень необходимого электромонтажного материала;
— заказчик получает письменную гарантию на выполненные работы.
Закупкой необходимого для производства работ электромонтажного материала можно заняться самостоятельно, хотя лучше поручить электромонтажной организации.
По факту выполнения работ электромонтажная организация должна предоставить заказчику следующие документы:
— акт сдачи-приемки работ;
— акт на скрытые работы;
— акт на дополнительную систему уравнивания потенциалов;
— акт проверки надежности крепления светильников;
— монтажную схему скрытой электропроводки;
— сертификаты на материалы и оборудование.
Акт на скрытые работы должны подписывать не только клиент и представитель электромонтажной организации, но и работник службы эксплуатации.
Следующий шаг на пути к электрификации квартиры — проведение испытаний электросети. Для этого нужно вызвать на дом лицензированную электролабораторию. Результатом проверки должно стать составление технического отчета о проведении испытаний электроустановки, который включает в себя:
— титульный лист с указанием адреса организации-исполнителя;
— перечень представленной технической документации;
— копию лицензии, выданной Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ организации, производящей измерения и испытания;
— копию свидетельства о регистрации электролаборатории;
— протокол о наличии цепи между заземленной электроустановкой и ее элементами;
— протокол измерения сопротивления петли «фаза-нуль»;
— протокол проверки автоматических выключателей;
— протокол проверки УЗО;
— протокол измерения сопротивления изоляции;
— перечень средств измерения и оборудования.
Специалисты электролаборатории укажут на выявленные недостатки и нарушения (если они есть), которые обязана устранить организация, выполнявшая монтаж.
Финальным этапом установки электроснабжения квартиры является сдача электроустановки инспектору Энергонадзора, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя. Для вызова инспектора нужно подать заявление в Энергонадзор и приложить к нему все вышеперечисленные документы.
С актом допуска следует обратиться в службу эксплуатации дома, которая и подключит квартиру к электросети по постоянной схеме.
Ранее при электрификации многоквартирных домов в подавляющем большинстве случаев прокладывали алюминиевый кабель. Это было обусловлено дешевизной материала и отсутствием мощной бытовой техники (в среднем на квартиру выделяли от 2 до 7 кВт). При использовании современных электроприборов, таких как стиральная машина, кондиционер, электрочайник, водонагреватель, старая проводка оказывается не пригодной для эксплуатации. Она сильно нагревается, что нередко служит причиной пожара. К тому же по сравнению с медной алюминиевая проводка быстрее приходит в негодность (средний срок ее службы 15–20 лет). Она становится более хрупкой, в местах изгиба появляются внутренние микротрещины, что приводит к плохому контакту и излишнему ее нагреву (возгоранию).
Существует два типа электропроводки — скрытая и наружная. Скрытую электропроводку монтируют в штробах, или пустотах (каналах), панельных перекрытий и стен. Ее преимущество в том, что она невидима для глаз и не портит интерьер квартиры. Недостатком же является то, что в случае каких-либо повреждений кабеля для его ремонта надо вскрывать стену в месте его поломки, а затем восстанавливать отделку. Наружную электропроводку крепят непосредственно на стенах (потолке) — открыто, либо прокладывают провода в специальном кабельном канале (коробе), выполненном из ПВХ. К преимуществам второго варианта относятся легкая доступность кабелей для ремонта и возможность монтажа дополнительных линий под новые электроприборы без нарушения отделки стен и потолков.
Рассмотрим эти два типа электропроводки более подробно. Вначале поговорим о том, какие материалы необходимо приобрести для выполнения электромонтажных работ. Их перечень должен быть указан в разделе «Спецификация» «Проекта электроснабжения» (см. выше).
На рынке электромонтажных материалов сейчас широко представлены как отечественные, так и импортные изделия. Выбор импортной автоматики обусловлен тем, что она более надежна и долговечна, процент ложных срабатываний минимален, что вкупе обеспечивает максимальную защиту, комфорт и удобство при эксплуатации электросети. При выборе подрозетников обязательно надо учитывать то, какие розетки и выключатели намечено использовать.
Теперь остановимся на технологии работ по прокладке скрытой и наружной электропроводки. Сначала на стенах размечают места установки розеток, выключателей и распаечных коробок. Затем нужно продумать трассирование прокладки кабелей с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число пересечений и наименьшую длину.
Провода от коробок прокладывают вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы знать те места, где проходит провод. Тогда при попытке повесить любимую картину вы не попадете в него сверлом.
После этого с использованием перфораторов специальными бурами и коронками (в зависимости от материала стены) выдалбливают отверстия под установочные и распаечные коробки. Для устройства штроб применяют мощные штробные механизмы с алмазными дисками и отбойные молотки (перфораторы) с пиками либо долотами. Подобные работы сопряжены с образованием большого количества строительной пыли, поэтому применение специальных мер индивидуальной защиты просто необходимо (как минимум защитные очки и респиратор).
Значительно уменьшить количество пыли и повысить производительность позволяет применение штробореза в паре со специальным строительным пылесосом. Штроборез нарезает на поверхности сразу две параллельные канавки.
Далее в подготовленные штробы закладывают кабели и заделывают их раствором. Если намечено заливать стяжку, устанавливать потолки (стены) из ГКЛ, то, как правило, кабели прокладывают в ПВХ-гофре под стяжкой либо за подвесным потолком. В данном случае количество и протяженность штроб существенно сокращается, что в свою очередь снижает финансовые и временные затраты.
Подрозетники и распаечные коробки лучше устанавливать тогда, когда стены квартиры уже подготовлены под чистовую отделку. В противном случае нужно дождаться окончания процесса выравнивания стен.
После чистовой отделки устанавливают электроарматуру (розетки, выключатели) с декоративными накладками и рамками.
Порядок прокладки наружной электропроводки, в принципе, аналогичен внутренней с той лишь разницей, что вместо изготовления штроб монтируют электротехнические короба, а все ответвления и соединения кабелей осуществляют в накладных распаечных коробках. Накладные розетки и выключатели необходимо установить сразу, чтобы обеспечить точный (без зазоров) монтаж электротехнических коробов. Последние в настоящее время представлены в различной цветовой гамме: начиная от белого и заканчивая оттенками всевозможных пород дерева. Такой богатый ассортимент позволяет подобрать короб практически под любой интерьер и отделку квартиры. Всё вышесказанное относится и к накладным электроустановочным изделиям (розетки, выключатели).
Источник https://ovokras.ru/mezhdunarodnoe-pravo/dogovor-na-montazh-dogovor-na-montazh-otopleniya-obrazec.html
Источник http://xn—-ttbahhoik0f.xn--p1ai/kk/post/dogovor-na-otoplenie-chastnogo-doma
Источник https://kazap.ru/dogovor-na-montazh-sistemy-otopleniya
