Образец договора подряда на капитальный ремонт тепловых сетей, заключаемого между юридическими лицами

Монтаж отопления, водоснабжения и канализации частных домов — выполняем по современным технологиям

Заключаем Договор на монтаж отопления, который включает смету, составляемую по проекту и содержащую все необходимые работы и материалы для монтажа системы отопления, водоснабжения и канализации «под ключ».

Подготовить дом к монтажу

Установить окна/двери, выполнить внутренние перегородки, черновую штукатурку стен.

Выгода от нашего монтажа отопления

Получаете подтвержденное качество монтажа за те же деньги

Высокое качество монтажа отопления подтверждено наградами во всероссийских конкурсах «Монтажный марафон» (Meibes) и «Лучший шеф-монтаж» (Baxi).
Работаем правильно, даже если никто не смотрит.

Не нужно платить за работы до их выполнения

Оплата работ по монтажу отопления, водоснабжения и канализации производится Заказчиком по факту их выполнения, предоплаты не требуется.

Можете планировать работы по своему дому

Поставку оборудования и материалов, а также выполнение работ по монтажу котельных, отопления, водоснабжения и канализации производим по план-графику, который является приложением к договору на монтаж. План-график согласовываем с Заказчиком и строительными организациями, производящими отделку, устанавливающими окна и т.д. Вы можете планировать все работы по своему дому.

Можно приобрести оборудование самостоятельно

При необходимости предоставляем только услуги монтажа отопления, без комплектации оборудованием. Вы можете приобрести оборудование и материалы по системе отопления, водоснабжения, кананлизации и котельной самостоятельно, в любом объеме. Наши работы по монтажу Вы получите в том же объеме и за те же деньги.

Нет скрытых платежей

В стоимость наших работ включены все расходы.

В цену монтажа радиатора 2 490 руб. включена установка радиатора, прокладка труб любой длины и подключение.

В стоимость монтажа точки водостабжения также включена подводка трубопроводов и установка водорозетки.

Получите деньги за остатки материалов

После завершения монтажных работ производим учет оставшихся материалов и исключаем их стоимость из взаимных расчетов. Можем вернуть деньги даже за оставщиеся материалы, приобретенные Заказчиком.

Запрос стоимости монтажа отопления

Отправлено

Спасибо, Ваш запрос отправлен

Наш договор на монтаж отопления включает:

Смету на поставку оборудования и монтаж

В смете указаны все затраты на оборудование, расходные материалы и работы, требующиеся для создания котельной, системы отопления, водоснабжения и канализации Вашего дома «под ключ». Если Вы приобретаете оборудован.е самостоятельно, то в смете указываются только работы.

План-график выполнения монтажных работ

Содержит календарные сроки финансирования, подготовки объекта к монтажу, поставки оборудования, выполнения отдельных этапов работ, проведения необходимых испытаний и сдачи выполненных работ.

Технологическую карту выполнения монтажа

Содержит перечень проводимых работ по монтажу котельной, отопления, теплого пола, водоснабжения и канализации, их порядок и ответственных за выполнение.

КАЛЬКУЛЯТОР

расчета стоимости

проектов инженерных систем

для частного дома

КАЛЬКУЛЯТОР

расчета стоимости

монтажа инженерных систем

для частного дома

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Составные элементы отопления частного дома, для чего они нужны и как выглядит их монтаж

Схема отопления

Монтаж систем отопления выполняем только по двухтрубным схемам, с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Однотрубные системы отопления не устанавливаем, считаем эту схему устаревшей.

Монтаж отопления по двухтрубной тройниковой схеме.

Выполняем монтаж отопления по двухтрубной схеме с укладкой трубопроводов по периметру помещения.
Зачастую такую схему отопления реализуем при открытой прокладке трубопроводов.
«Тройниковой» называем такую схему за использование тройников для подключения в магистрали подводящих труб к радиатору. Для подключения каждого радиатора требуется установить два тройника, т.е., выполнить шесть соединений.

Монтаж отопления по двухтрубной коллекторно-лучевой схеме.
Коллекторно-лучевая схема отопления характеризуется более высокой надежностью, поскольку исключает соединения на трубопроводах, подводящих к радиатору (укладываются цельными отрезками отдельно для каждого радиатора отопления).

Распределительный коллектор отопления

Зачем нужен: для распределения теплоносителя от магистралей отопления до отопительных приборов. Позволяет перекрывать подачу теплоносителя отдельно для каждого прибора отопления.

Монтаж коллекторов отопления выполняем различных производителей Oventrop, Rehau,Valtec, Uponor, FAR и других.

В монтаж коллектора отопления входит крепление самого коллектора, установка коллекторного шкафа, подсоединение к отводящим трубопроводам отопления (на радиаторы) и к магистральным трубопроводам. Также в монтаж коллектора входит установка запорных кранов.

Монтаж распределительного коллектора отопления в пристроенном (наружном) шкафу.

Выполняется для коллекторно-лучевой схемы отопления.
Включает работы по установке коллектора отопления на требуемое количество отводов в пристроенный коллекторный шкаф с креплением на стену.
Габариты коллекторного шкафа определяются количеством отводов коллектора и наличием балансировочного вентиля.

Монтаж распределительного коллектора отопления во встроенном шкафу.

Выполняется описанному выше для коллектора отопления в пристроенном шкафу. Кроме того, могут быть включены работы по штраблению ниши для установки встраиваемого шкафа в стену. Штрабление может выполняться как силами наших специалистов, так и силами Заказчика (по выбору клиента).

Монтаж общего распределительного узла отопления в котельной.

Выполняется для двухтрубной тройниковой схемы отопления (если предусмотрено проектом).
Конфигурация распределительного узла отопления разрабатывается индивидуально, с отводом магистралей на группу радиаторов, этаж или отдельные строение.
Включает сборку коллектора из труб требуемого (по проектным расчетам) диаметра с организацией требуемого количества отводов прямой и обратной линии отопления, установкой на них отсекающих и сливных кранов.

Цена монтажа коллектора отопления на 3-12 отводов: 4 700 – 6 900 руб.
Цена монтажа распределительного узла отопления: рассчитывается индивидуально

Прибор отопления

Зачем нужен: для передачи тепловой энергии от теплоносителя в окружающее пространство.

Монтаж приборов отопления выполняем различных типов — настенных, напольных, встроенных в пол, панельных, секционных, трубчатых, дизайнерских, стальных, алюминиевых, биметаллических, чугунных.

В монтаж прибора отопления входит установка с креплением на стене, на полу или в полу, прокладка подводящих трубопроводов от коллектора до радиатора (любой длины), подключение к подводящим трубопроводам отопления с установкой запорно-регулировочного узла.

Монтаж настенного панельного радиатора отопления.

Наиболее распространенный вид монтажа радиаторов отопления, выполняем открыто на стенах, в нишах стен, с боковым и нижним подключением (описано далее).
Устанавливаем стальные панельные радиаторы отопления различных производителей – Kermi, Purmo, Korado, Prado, Viessmann, Vaillant и др.

Монтаж настенного радиатора отопления с боковым подключением.

Радиаторы отопления с боковым подключением устанавливаем с подводкой трубопроводов открыто по стенам, открыто из пола, скрыто из стены.
Для использования терморегуляторов («термоголовок»), требуется установка термостатических вентилей наружного исполнения.

Монтаж настенного радиатора отопления с нижним подключением.
Радиаторы отопления с нижним подключением устанавливаем с подводкой трубопроводов из пола или из стены.
Термостатические вентили обычно встроены в конструкцию радиатора отопления, поэтому их дополнительная установка не требуется.

Монтаж напольного радиатора отопления.

Напольное крепление возможно для радиаторов практически любого типа, также есть конвекторы отопления, предназначенные только для крепления на пол.
Конвекторы отопления напольного типа выполняются с нижним подключением и встроенным термовентилем.

Монтаж секционного биметаллического радиатора отопления.

Особенностью большинства секционных биметаллических (алюминиевых) радиаторов большинства производителей является боковое подключение и отсутствие встроенного термовентиля.
Модели с нижним подключением и встроенным термовентилем предлагаются российским производителем Rifar. Установку секционных радиаторов с нижним подключением Rifar Base Ventil производим на своих объектах.

Монтаж секционного трубчатого радиатора отопления.

Монтаж трубчатых радиаторов выполняем с нижним и боковым подключением, также различных производителей – Zehnder, Kermi, Arbonia, Irsap и других.

Монтаж настенного дизайн-радиатора отопления.

Модели дизайн-радиаторов используем в соответствие с выбором Заказчика, монтаж выполняем в местах согласно проекта отопления.

Монтаж конвектора отопления, встроенного в пол.

Применение конвекторов отопления, встроенных в пол обусловлено необходимостью размещения прибора отопления под окнами «в пол» (витражными окнами). В иных случаях применение встроенных в пол конвекторов отопления также не запрещается, но является экономически неоправданным, поскольку стоимость таких конвекторов в несколько раз выше традиционных.

Цена монтажа радиатора отопления: 2 490 руб.
Цена монтажа встроенного в пол конвектора отопления: 3 490 руб.

Трубы отопления

Зачем нужны: для обеспечения протока теплоносителя от теплогенератора (котла отопления) до приборов отопления и обратно.

Монтаж труб отопления выполняем из различных материалов, открытым и скрытым способом.

Монтаж труб отопления включает их укладку на пол, потолок или стены помещений, крепление, выполнение необходимых соединений (сварка, пресс, резьба)..

Монтаж труб отопления открытым способом.

Открытый способ прокладки труб отопления, как менее эстетичный, может быть оправдан в случае невозможности скрыть трубопроводы в конструкции пола, стен или потолка.
При открытом способе прокладки обычно используем трубы отопления из полипропилена. Такие трубы являются более «ровными» (выпускаются в отрезках) и при открытом расположении смотрятся более аккуратно.
В случае наружной прокладки трубопроводы отопления обычно не утепляются, из эстетических соображений.

Монтаж труб отопления скрытым способом.

Скрытый способ прокладки труб отопления является наиболее оптимальным для современных домов, во вновь строящихся строениях может быть заранее учтен в конструкции здания.
Для скрытого монтажа используем гибкие трубы отопления, выпускаемые в бухтах. Поскольку длина таких труб может быть сотни метров, они позволяют значительно сократить количество необходимых трубных соединений.
При скрытой прокладке, трубы отопления всегда утепляем трубчатым утеплителем, как для теплоизоляции, так и для защиты от механических повреждений при выполнении последующих строительных работ.

Монтаж магистральных труб отопления.

Магистральные трубы отопления прокладываются от источника теплоснабжения (индивидуальная котельная) до распределительных коллекторов (для коллекторно-лучевой схемы) или до соединения на отвод к прибору отопления, для двухтрубной схемы отопления.
Предусматривается выполнение соединений магистральных трубопроводов отопления.

Монтаж подводящих труб отопления.

Поводящими являются трубы, которые подключаются непосредственно к приборам отопления.
Для коллекторно-лучевой схемы отопления выполняем монтаж подводящих труб отопления от отвода коллектора до отопительного прибора. Соединений трубопроводов между собой в данном случае не предусматривается.
При двухтрубной тройниковой схемы отопления, монтаж подводящих труб отопления производится от соединения с магистральным трубопроводом до радиатора отопления. При такой схеме на каждый прибор отопление выполняется шесть прессовых (или иных) соединений между трубопроводами.

Монтаж труб отопления из полипропилена.

Полипропиленовые трубы преимущественно монтируем при открытой прокладке, для двухтрубных тройниковых систем отопления.
Соединения труб производятся в данном случае методом сварки.
Данный способ соединения является наименее надежным, поскольку существенно зависит от «человеческого фактора», умения исполнителя обращаться с инструментом, температуры в помещении и т.п.

Монтаж труб отопления из металлопластика.

Монтаж трубы отопления из металлополимера (металлопластика) выполняем преимущественно для коллекторно-лучевых систем отопления, при скрытом способе прокладки. В основном, используем металлопластиковые трубы Valtec.
Соединения трубопроводов – прессовые, выполняются с использованием специального инструмента.

Монтаж труб отопления из сшитого полиэтилена.

Трубы из сшитого полиэтилена используем преимущественно производства Rehau, применяем аналогично трубопроводам из металлопластика.
Поскольку для соединения трубопроводов из сшитого полиэтилена не используются резиновые уплотнители (как для металлопластика), они могут считаться более долговечными.

Цена монтажа магистральных труб отопления: 190 руб./м. пог.
Цена монтажа подводящих труб отопления: входит в цену монтажа радиатора отопления.

Запорно-регулирующая арматура

Зачем нужна: для перекрытия и слива теплоносителя из элементов системы отопления, а также регулирования его количества, проходящего через приборы отопления.

Монтаж запорно-регулирующей арматуры выполняем в рамках работ по монтажу радиаторов и распределительных коллекторов отопления.

В монтаж запорно-регулирующей арматуры входит установка запорных и сливных кранов, узлов подсоединения радиаторов отопления, балансировочных клапанов и воздухоотводчиков.

Монтаж узла подключения радиатора отопления.

Выполняем монтаж узлов для нижнего и бокового подключения радиаторов отопления, с термовентилем и без, прямых и угловых.

Монтаж запорных и сливных кранов.

Устанавливаем запорные краны в коллекторы и распределительные узлы отопления.

Монтаж балансировочных вентилей.

Балансировочные вентили устанавливаем в распределительные коллекторы системы отопления.

Цена монтажа запорно-регулирующей арматуры системы отопления: входит в цену установки радиатора и коллектора отопления.

Устройства регулирования отопления

Зачем нужны: для регулирования температуры воздуха в помещении путем изменения количества теплоносителя, проходящего через прибор отопления.

Монтаж регуляторов отопления выполняем на приборах отопления (терморегуляторы) и на отводах распределительных коллекторов отопления (электромеханические сервоприводы).

В монтаж регулятора отопления входит его установка и подключение к питающей линии (для сервоприводов).

Монтаж терморегулятора на радиатор отопления.

Устанавливаем на радиаторы отопления (термовентили) терморегуляторы (термоголовки) различных производителей – Valtec, Rossweiner, Oventrop.

Монтаж сервопривода на отвод коллектора отопления.

Устанавливаем сервоприводы на отводы распределительных коллекторов отопления в комбинации с комнатными термостатами различных типов (с программированием и без).

Цена монтажа термоголовки: 40 руб.
Цена монтажа электромеханического сервопривода: 850 руб.
Цена монтажа комнатного термостата: 2 200 руб.

Монтаж напольного отопления (теплого пола)

Монтаж водяного теплого пола выполняем различными способами — под заливку жидкими стяжками или в конструкции «сухого» пола.
В качестве основания теплого пола используем специальные маты с бобышками или рулонные утеплители..

Монтаж теплого пола под заливку стяжкой.

Теплый пол под заливку укладываем по схеме «улитка» или «змейка», в соответствии с проектным решением.

Монтаж теплого пола методом «сухой» укладки.

Укладка теплого пола «сухим» способом производится по схеме «змейка» (по технологическим причинам).

Цена монтажа теплого пола : рассчитывается индивидуально, по спецификации проекта теплого пола.

Испытания системы отопления и теплого пола

Зачем нужно : для обнаружения нарушения герметичности в элементах системы отопления и теплого пола, трубопроводах и соединениях.

Испытания системы отопления производим гидростатическим (жидкостью) или манометрическим (воздухом) методом.

В испытания системы отопления входит заполнение системы отопления жидкостью (для гидростатического метода) и подача необходимого давления в течение требуемого промежутка времени.

Цена гидростатического испытания (опрессовки) системы отопления и теплого пола: 270 руб. за контур (прибор отопления) и 650 руб. за контур теплого пола.

Образец договора подряда на капитальный ремонт тепловых сетей, заключаемого между юридическими лицами

Договор подряда заключается в ситуации, когда для выполнения работ привлекаются специалисты со стороны, при этом нет необходимости трудоустраивать их в компании официально.

Может оформляться с физлицом, юрлицом, ИП. Заключается в письменной форме и фиксирует обязанности сторон. Подрядчик обязуется в указанный срок осуществить работу, обозначенную заказчиком. Заказчик, со своей стороны, обязан принять работу и, при условии отсутствия претензий, осуществить оплату.

В документе прописываются условия — а именно нюансы и особенности как выполнения работ, так и оплаты. Упоминаются виды работ, сроки, стоимость, оговаривается предоплата. Основными моментами документа считаются его предмет (сама работа) и срок. Стоимость необязательна к указанию.

Договор подряда может заключаться с физическим лицом в случае приема сотрудника в компанию на испытательный срок, или же в ситуации, когда по какой-либо причине невозможно включить сотрудника в штат.

Виды и варианты договоров подряда

• Договор подряда на осуществление строительных работ.
• Бытовой.
• На осуществление проектных работ.
• На осуществление работ по государственным или муниципальным нуждам.
• Договор подряда с физическим лицом.
• Договор подряда с юридическим лицом и проч.

Показать еще
Кликните на текст документа
чтобы развернуть его целиком.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на капитальный ремонт тепловых сетей

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту тепловой сети , а Заказчик обязуется создать Подрядчику предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Объем и содержание работ определяется в соответствии со сметой, являющейся приложением №1 к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Работа выполняется из материалов принадлежащих Подрядчику. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих допуск СРО для выполнения соответствующих видов работ. Все используемые Подрядчиком для выполнения работы материалы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

• Начало работ: « » 2023 года.
• Окончание работ: « » 2023 года.

Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ несет Подрядчик. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ.

3. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС . Цена работы по настоящему Договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Окончательная стоимость выполненных по договору работ определяется на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Стоимость материалов и работ в период действия договора не может быть увеличена.

3.2. До начала производства работ Заказчик производит оплату аванса в размере % от цены, указанной в п.3.1 договора. Полная оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке: не позднее рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2),справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления исполнительной документации и получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета – фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом, согласованным сторонами, в размере, установленном в настоящем договоре. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру в течение дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по договору (форма КС-2). За нарушение сроков выполнения работ по договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки сдачи работ. В остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Счет-фактура на объем выполненных работ предоставляется в соответствии с действующим законодательством. При не предоставлении Подрядчиком счета-фактуры в адрес Заказчика оплата не производится.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. перед началом капитального ремонта тепловой сети открыть ордер на производство земляных работ;

4.1.2. после завершения капитального ремонта тепловой сети и выполненного нарушенного благоустройства, предъявить объект и закрыть ордер на производство земляных работ;

4.1.3. обеспечить приобретение необходимых для выполнения работ материалов, в соответствии с согласованной сметой, в течение 5 календарных дней с даты поступления авансового платежа от Заказчика и предоставить копии документов, подтверждающих приобретение материалов и сертификаты качества, Заказчику;

4.1.4. нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

4.1.5. нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком;

4.1.6. установить ограждение на месте проведения работ, при необходимости дорожные знаки;

4.1.7. нести ответственность за соблюдение нормативных и правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ;

4.1.8. производить работы в полном соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами;

4.1.9. выполнить работу из материалов надлежащего качества, предоставить Заказчику на них сертификаты;

4.1.10. представить Заказчику за дней до начала работ заверенный на бланке организации список лиц, которые направляются для выполнения работ, и подтвердить их квалификацию;

4.1.11. письменно подавать заявки Заказчику об отключениях на тепловых сетях в связи с производством работ не менее, чем за дня до планируемой даты отключения;

4.1.12. устранять по указанию Заказчика недостатки работ, обнаруженные в процессе производства и при приемке работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки;

4.1.13. ежедневно производить уборку и вывозить строительный мусор с объекта и прилегающей к ней уличной полосы;

4.1.14. письменно за дня производить вызов представителей Заказчика, для приемки выполненных работ;

4.1.15. немедленно предупреждать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

4.1.16. если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в повышении цены работы по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно, до начала выполнения указанных дополнительных работ, письменно предупредить об этом Заказчика, дополнительный объем работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. Если Заказчик не согласен на превышение установленной в договоре цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы;

4.1.17. в случае если Подрядчик своевременно, до начала выполнения дополнительных работ, не предупредит Заказчика о необходимости их выполнения и превышения указанной п.2.1 настоящего договора цены работы, Подрядчик обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда. При не получении от Заказчика ответа в течение дней согласие считается не полученным;

4.1.18. после завершения работ по капитальному ремонту в течение рабочих дней в договорный отдел Заказчика предоставить исполнительную документацию, согласно перечню (приложение №3), который является неотъемлемой частью договора;

4.1.19. документально оформлять выполненные работы после завершения капитального ремонта, восстановления асфальтового покрытия (форма КС-2). Акты выполненных работ (форма КС-2) передаются подрядчиком в договорный отдел Заказчика в течение дней.

4.1.20. сдавать этапы работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) с предоставлением Актов выполненных работ (форма КС-2).

4.2. Подрядчик в праве:

4.2.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

4.2.2. требовать от Заказчика выполнять условия договора;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.3.2. отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;

4.3.3. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

4.3.4. осуществлять контроль качества используемых материалов;

4.3.5. в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком отказаться от исполнения договора, уплатив, Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. в течение рабочих дней с момента получения письменного извещения Подрядчика выехать на место производства работ и принять выполненный этап работ с подписанием акта или предоставить аргументированный отказ;

4.4.2. оплатить Подрядчику выполненные работы согласно условиям настоящего Договора;

4.4.3. не принимать выполненные работы до момента полного исполнения Подрядчиком обязанностей по выполнению настоящего Договора.

5. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования.

5.2. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

6. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Заказчик обязан в течение рабочих дней, с момента Получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ по договору, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. В случае обнаружения недостатков выполненных работ либо обнаружении отступлений от договора, Акт приемки Заказчиком не подписывается, сторонами составляется Акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

6.2. Заказчик, обнаруживший в результате работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну. В случае, когда экспертизой установлены нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость понесенных Заказчиком расходов на экспертизу.

6.4. На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью с даты подписания акта о приемке работы. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы. Подрядчик обязан устранить недостатки результата работы в срок согласованный с Заказчиком, но не более рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком.

6.5. Если Подрядчик не устраняет в установленный п.6.4 срок дефекты, выявленные при приемке работ либо в течение гарантийного срока, Заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с отнесением расходов за счет Подрядчика.

6.6. Этапы работ согласно графика производства работ (приложение №2) настоящего Договора, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком в течение двух рабочих дней после получения им сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче. Сдача этапов работ, подлежащих закрытию Подрядчиком, и приемка их Заказчиком оформляются актом освидетельствования этих этапов работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих этапов работ только после приемки Заказчиком предыдущих этапов работ согласно приложения №2 к настоящему Договору, подлежащих закрытию. В случае уклонения Подрядчика от сдачи Заказчику этапов работ, подлежащих закрытию, данные работы оплате не подлежат.

6.7. Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3) закрываются Заказчиком после предоставления в договорный отдел исполнительной документации от Подрядчика и после сдачи (закрытия) ордера.

6.8. Принятие Заказчиком выполненных работ несоответствующих условиям договора, в том случае, когда такое несоответствие не оговорено в акте приемки выполненных работ, не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за некачественное выполнение работ в случае предъявления соответствующих претензий Заказчиком в течение установленного настоящим Договором гарантийного срока.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

• увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;
• исключить некоторую указанную работу;
• изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
• выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, а также сметы, определяющей цену и содержание работ, наименование и количество материалов.

7.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают % от стоимости работ и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре до момента внесения таких изменений.

7.3. По заявлению Подрядчика в случае наличия объективных причин, не позволяющих начать или окончить выполнение работ в срок, указанный в договоре, стороны могут изменить срок по соглашению Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в том числе, касающемся ответственности Сторон, сроков исковой давности, применяются нормы действующего законодательства РФ.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами, составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Договор на монтаж системы отопления: образец.

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.
1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.1.2.Обеспечить:
— данный объект необходимыми материалами и оборудованием;
— производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.
4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.
4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;
4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.
4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.
4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.
5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.
5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.
5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.
5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.
Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.
6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.
6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.
6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.
6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.
7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:
— предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;
— остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).
7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.
7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:
— быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;
— поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.
8.3. Подрядчик гарантирует:
o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.
o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.
12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:
Приложение № 1 — Смета;
Приложение № 2 — График выполнения работ;
Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

6630012, г. Красноярск, ул. Советская,24

Директор ________________Иванов И.П.

Сборка отопления коттеджа имеет важные комплектующие. Все комплектующие отопления очень важны. Поэтому выбор всех частей монтажа нужно делать грамотно. Система отопления насчитывает, крепежную систему, расширительный бачок терморегуляторы, провода или трубы, фиттинги, циркуляционные насосы, радиаторы, автоматические развоздушиватели, механизм управления тепла котел отопления. На данной вкладке веб сайта мы попбробуем помочь определить для своей дачи необходимые узлы конструкции.

Договор на монтаж отопления образец

на монтаж системы видеонаблюдения

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.

1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.

Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

Данный объект необходимыми материалами и оборудованием;

Производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

Иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.

4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;

4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.

4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.

4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.

5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.

5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.

5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.

Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.

6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.

6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.

7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:

Предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;

Остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:

Быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;

Поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

8.3. Подрядчик гарантирует:

o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.

o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:

Приложение № 1 — Смета;

Приложение № 2 — График выполнения работ;

Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Уникальное предложение!
Монтаж с комплексной скидкой до

Подробности по телефону
8-800-555-777-3

Особенности монтажа

Как выбрать водосточную систему? Какие 3 главных преимущества пластиковых водостоков по сравнению с металлическими? Сколько сливов необходимо для вашей кровли? Для чего делают уклон желоба?

Если вы знаете ответы на эти вопросы, можете смело приступать к монтажу водостоков – для вас он не составит труда. Если же ответить на них без подсказки вы не можете, доверьте установку водосточной системы профессионалам. Они сделают это на 100% качественно.

Стоимость монтажа
Наименование работ	Единица измерения	Стоимость
Монтаж водосточной системы	п/м	от 300 р.

г. Москва «__» _________ 201__ года.

Закрытое акционерное общество «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «_______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг по монтажу о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
1.1.1. приобрести фланцевые задвижки «________» в количестве __ штук.
1.1.2. демонтировать изношенные задвижки в количестве __ штук.
1.1.3. осуществить монтаж новых задвижек в количестве __ штук.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором возмездного оказания услуг, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в настоящем Договоре возмездного оказания услуг.
2.2.2. Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию и документацию, необходимую для оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг.
2.4.2. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, лично.

3. Стоимость оказания Услуг и порядок оплаты
3.1. Общая цена Услуг по настоящему Договору возмездного оказания услуг составляет _________ рублей __ копеек, включая НДС — 18 %, в том числе:
3.1.1. приобретение фланцевых задвижек «_______» в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копеек за одну задвижку, включая НДС — 18 %. Всего на ________ рублей __ копеек, включая НДС — 18 %;
3.1.2. демонтаж изношенных задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС — 18 %. Всего на сумму ________ рублей __ копеек, включая НДС — 18 %.
3.1.3. монтаж новых задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС — 18 %. Всего на сумму _________ рублей __ копейки.
3.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременным авансовым платежом в размере 100 % (ста процентов) не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора возмездного оказания услуг.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Сроки оказания Услуг
4.1. Срок оказания Услуг — с «__» ________ 201_ года по «__» ________ 201_ года включительно.

5. Порядок сдачи — приемки Услуг
5.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт оказания Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения подписывает акт оказания Услуг или представляет мотивированный отказ.
5.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта оказания Услуг, он направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества.
5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.5.2. Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. — 5.4. Договора.

6. Ответственность Сторон, Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора возмездного оказания услуг. В случае если такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора.
6.2. Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора возмездного оказания услуг наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

При организации бизнеса по монтажу систем отопления неизбежно возникает вопрос о том, как подготовить образец договора на монтаж системы отопления. И здесь имеются разные пути и способы решения этой проблемы. Комплект документов может быть сформирован на основе разнообразных договоров, широко представленных в Интернете. Следует однако, учитывать, что здесь все может оказаться гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд, и подготовить образец договора на монтаж отопления будет задачей, едва ли посильной человеку без специального образования. Как и всякому договору подряда, при монтаже отопления имеется специфика, которая меняется от случая к случаю, и которую приходится учитывать в каждом соглашении. К примеру, специфично может быть определение способа выполнения работ, когда заказчику очень важна методика действий исполнителя, привлечение к исполнению работ постороних — субподрядчиков. Если объемы работ большие, и их осуществление будет многоэтапным, возможно предусмотреть предоплату целиком за все работы или отдельно за каждый этап. Указывать эти важные обстоятельства надлежит все же не в самом тексте договора, а в отдельном документе, которое будет выступать приложением к нему. Аналогично следует поступить и с перечнем материалов и оборудования — их лучше тоже детально указать, конкретизируя, с какой стороны они предоставляются. Передачу их также надлежит оформлять документально, по актам приема-передачи. Отдельный акт составляется для приемки работ.

Все эти моменты требует времени и усилий для анализа, которые не всегда в наличии у человека, не обладающим юридическим образованием. В этом случае придется искать альтернативные варианты решения вопроса. Конечно, договор монтажа системы отопления может быть подготовлен с привлечением юриста, но следует отдавать себе отчет в том, что это будут дополнительные, и часто – заметные расходы. Оптимальным вариантом в этой ситуации будет договор на монтаж системы отопления, сформированный с использованием богатого функционала нашего сервиса. Все, что требуется из оборудования для пользования нашим сервисом – это компьютер с доступом в Интернет и браузером, а также принтер для распечатки документов. Чтобы подготовить договор на монтаж отопления, следует ответить на вопросы опросного листа, заполнить поля ввода и отправить документы на печать.

Источник https://www.eng-in.ru/service/montage-otoplenia

Источник https://amulex.ru/docs/contracts/agreement-contract/1323.html

Источник https://proektrt.ru/dogovor-na-montazh-sistemy-otopleniya-obrazec.html