Образец договора подряда на монтаж системы отопления

Стоимость составляет 980

Выгодный тариф здесь
Зарегистрированы? Войти
Регистрируясь, Вы принимаете с
Забыли пароль? Восстановить

Чем отличается договор подряда от договора оказания услуг?

Общий подход следующий: у подряда виден результат работ (например, замена деталей или возведение дома), а при оказании услуг их результат увидеть нельзя (например, лечение спины или консультация). Однако существует много пограничных ситуаций, например, когда проводится техническое обслуживание автомобиля без ремонта (анализ датчиков, осмотр узлов и агрегатов). В итоге в каждом конкретном случае необходимо анализировать ситуацию и использовать наиболее подходящий вид договора, либо составлять смешанный договор, который будет иметь черты как договора подряда, так и договора оказания услуг.

Кто может заключить договор подряда?

Договор подряда заключается между любыми субъектами (физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица), а также может быть заключен с самозанятым гражданином (если он выступает в качестве подрядчика). В последнем случае необходимо отразить в договоре информацию о том, что к нему применяется налог на профессиональный доход, а не НДФЛ. Также, если заказчиком является юридическое лицо или ИП, необходимо на момент подписания проверить, не прекращен ли у лица статус самозанятого (можно проверить через сайт налоговой здесь), чтобы не возникла необходимость удерживать и уплачивать НДФЛ за физическое лицо.

Обязательные условия договора подряда

1. Полное наименование сторон. Важно указать наименование сторон и реквизиты. Для юридических лиц и ИП рекомендуется указывать банковские реквизиты в полном формате (наименование банка, ИНН банка, БИК банка), чтобы избежать вопросов в дальнейшем.
2. Подробное описание работ. Оно должно быть исчерпывающим: «покрасить стены» — это не правильно, правильно: «произвести покраску стен в объеме 45 квадратных метров, цвет краски: бирюзовый М15, наименование производителя: краска М».
3. Подробное описание объекта, в отношении которого ведутся работы. Это может быть как указание полного адреса, так и описание сведений об автомобиле, если производится, например, ремонт автомобиля. Главное, чтобы описание было точным и позволяло отграничить данный объект от любого другого.
4. Сроки работ. Важно указать не только срок окончания работ, но и срок их начала. Лучше всего указывать конкретные календарные даты, а не события, поскольку в этом случае может возникнуть извечный вопрос «а с какого момента считать?»
5. Стоимость работ. Важно отразить полную стоимость работ и указать порядок её оплаты (предварительная оплата, оплата по факту и т.д.).
6. Приемка работ. Как правило, в договоре указывается приемка с помощью акта выполненных работ, и это правильно: это позволяет зафиксировать факт приемки работ, факт их выполнения, а также отразить недостатки, если таковые будут иметь место.

Дополнительные условия договора подряда

1. Используемые материалы. Если выполнение работ предполагает использование материалов (например, запчастей, деталей, стройматериалов и т.д.), то лучше всего указать их прямо в договоре, а также добавить условие о том, что предоставляет материалы для выполнения работ.
2. Гарантия качества работ. Лучше всего детализировать данное условие в договоре, чтобы избежать споров в дальнейшем.
3. Ответственность сторон. Данное условие включают не всегда, потому что оно не всегда воспринимается сторонами адекватно. Однако если условие об ответственности справедливо и написано точно – оно только помогает исполнить обязанности.
4. Право на отказ от договора. Оно нужно в самым редких случаях, когда очевидно, что лицо не может или не хочет исполнить свои обязанности и дальнейшее взаимодействие невозможно.
5. Суд, рассматривающий возможный спор. По общему правилу спор рассматривается судом, определяемый в порядке АПК (если сторонами являются коммерческие организации) или ГПК (если ими являются физические лица), однако также возможно использовать договорную подсудность и указать наиболее удобный суд (в том числе подходящий территориально) для разрешения дела (но нельзя изменить арбитражный суд на суд общей юрисдикции или наоборот). Классическим примером является ситуация, когда два юридических лица зарегистрированы в разных регионах, а фактическую деятельность ведут в одном регионе.

Образец договора подряда на монтаж системы отопления

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Сборка отопления коттеджа имеет важные комплектующие. Все комплектующие отопления очень важны. Поэтому выбор всех частей монтажа нужно делать грамотно. Система отопления насчитывает, крепежную систему, расширительный бачок терморегуляторы, провода или трубы, фиттинги, циркуляционные насосы, радиаторы, автоматические развоздушиватели, механизм управления тепла котел отопления. На данной вкладке веб сайта мы попбробуем помочь определить для своей дачи необходимые узлы конструкции.

Договор на монтаж отопления образец

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.

1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.

Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

— данный объект необходимыми материалами и оборудованием;

— производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.

4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;

4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.

4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.

4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.

5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.

5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.

5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.

Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.

6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.

6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.

7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:

— предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;

— остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.

7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:

— быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;

— поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

8.3. Подрядчик гарантирует:

o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.

o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:

Приложение № 1 — Смета;

Приложение № 2 — График выполнения работ;

Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Так же интересуются

• Договор на монтаж системы отопления
• Казань монтаж отопления

Договор на монтаж

Прежде чем приступить к изложению способов и особенностей оформления договора на монтаж, следует отметить, что такого договора в природе существовать не может.

Это означает, что при оформлении соглашения, касающегося осуществления монтажных работ следует определить характер договорных отношений, поскольку монтаж, как таковой, может входить или в договор подряда, или в договор об оказании услуг, или даже в трудовой договор.

Дифференциация

Статья 702 ГК РФ определяет договор подряда как соглашение, в силу которого одна сторона поручает другой стороне выполнить за оплату конкретно определенное задание.

Статья 709 ГК РФ определяет договор об оказании услуг, как соглашение, в силу которого заказчик поручает исполнителю выполнить за оплату некие конкретные действия.

Как мы видим, разница определяется двумя словами – «задание» по договору подряда и «действия» по договору об оказании услуг.

Эта разница, на первый взгляд, кажется весьма несущественной. Однако для гражданско-правовых отношений она является основополагающей.

Итак, «задание» по договору подряда предполагает получение в процессе исполнения заказа некоего конечного вещественного объекта или предмета. «Действия» по договору об оказании услуг не устанавливают конечный вещественный результат, хотя, конечно, он может и быть по окончании оказания услуги.

То есть «задание» по сути – это некий комплекс действий, направленный на получение обговоренного сторонами вещественного результата, например, объекта недвижимости или монтажа системы высоковольтных передач.

«Действия» же, в свою очередь, могут включать в себя широкий спектр поручений заказчика, но при этом не предполагать появление в конечном итоге некоего предмета материального мира.

Так, услуги могут иметь характер юридической помощи, репетиторства и массажа. Кроме того, услуги могут включать в себя и некие элементы монтажа, например, штробирование бетона под проводку или крепление кронштейнов под электрический бойлер или кондиционер. Как мы видим, никакой новый объект при этом не появляется – исполнитель просто пробивает стену, укладывает электрический провод и крепит бойлер или кондиционер, купленный заказчиком, там, где хочет заказчик.

Почему не просто «монтаж»

В принципе, контрагенты могут называть свои договоры как угодно, включая договор на монтаж вместо договора подряда или договор на поездку вместо договора перевозки груза.

Дело, собственно, не в названии, а в совокупности условий договора, позволяющих отнести его к той или иной категории гражданско-правовых отношений, регламентируемых конкретными статьями Гражданского кодекса.

Однако мы обязаны предупредить, что безразличное отношение к правильности оформления договорных отношений может быть простительно только по отношению к договорам, сторонами которого выступают физические лица.

Для юридических лиц в полной мере действует принцип «Quod licet Jovi, non licet bovi», или «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Это означает, что снисходительное отношение закона к договорам между гражданами не распространяется на договоры, контрагентами по которым являются юридические лица. Это связано с тем, что:

• споры между юридическими лицами рассматриваются арбитражным судом, предъявляющим крайне высокие требования к юридической технике оформления контрактов;
• договоры между юридическими лицами постоянно находятся в зоне внимания налоговых и иных государственных органов.

Поэтому следует помнить, что у разных договоров разные условия и разные предметы, установленные ГК РФ.

Для монтажа, оказываемого по договору оказания услуг, свойственно условие присоединения к существующему прейскуранту на услуги подобного рода. Если монтаж (например, строительный) осуществляется на условиях договора подряда, то цена определяется по договоренности контрагентов.

Более того, по договору услуг монтаж осуществляется лично исполнителем, а привлечение сторонних исполнителей допускается только с согласия заказчика, в то время как договор подряда может предусматривать условие привлечения субподрядчиков или работу на условиях аутсорсинга.

Когда надо быть особенно внимательным

Существует очень тонкая грань между договором подряда и трудовым договором. Контролирующие органы очень внимательно оценивают контракты подряда или оказания услуг, заключаемые между субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами.

Дело в том, что договор подряда является широко распространенным способом сокрытия реально существующих трудовых отношений между работодателем и работником. Целью подобного сокрытия, как правило, является нежелание работодателя тратиться на обязательные страховые выплаты. А подобное очень не нравится контролирующим государственным органам, начиная от налоговой и заканчивая трудовой инспекцией.

Существует четкое законодательное разграничение признаков подряда и признаков трудового договора и все они приведены в ст. 15 ТК РФ. Так, трудовыми будут считаться отношения, в ходе которых работник выполняет работу:

• лично;
• в соответствии с существующим на предприятии штатным расписанием и квалификацией работника;
• в интересах работодателя и под его руководством;
• с соблюдением установленного на предприятии рабочего графика.

То есть если вы заключаете с монтажником электрооборудования договор об оказании услуг при наличии штатной вакансии, и при этом монтажник будет выходить на работу и уходить с нее в соответствии с трудовым графиком, выполнять широкий спектр обязанностей от монтажа системы до ремонта выключателя в кабинете директора, то это – трудовые отношения.

Предмет договора

Итак, определившись с видом правоотношений, можно приступать к составлению договора на монтаж. Предметом договора, если имеют место подрядные правоотношения, будет осуществление работ по монтажу и запуску в эксплуатацию неких вещественных объектов, например:

• теплоцентралей;
• зданий;
• оборудования;
• нефтепроводов и т.д.

При наличии условий, позволяющих отнести договор к категории договоров об оказании услуг, предметом будет считаться поручение данное заказчиком исполнителю на выполнение некоего действия, не влекущего за собой появление нового материального объекта. В зависимости от предмета будут определены обязанности сторон договора и сроки его исполнения.

Условия договора подряда на монтаж

По сути, договор – это комплекс обязательств, прав и ответственности, которые стороны принимают на себя по взаимному соглашению. Так, заказчик по договору подряда обязуется:

• предоставить исполнителю фронт работ и обеспечить его необходимыми материалами либо оплатить эти материалы;
• обеспечить прием промежуточных этапов подрядных работ;
• принять созданный подрядчиком объект и оплатить стоимость работ. Может быть предусмотрена оплата за каждый из этапов монтажа.

Подрядчик, со своей стороны, обязуется и имеет право:

• принять заказ, предоставить заказчику сметную документацию и план работ;
• привлекать субподрядчиков для осуществления отдельных категорий работ, предусмотренных договором подряда и нести ответственность перед заказчиком за работу субподрядчика;
• обеспечивать доступ заказчику для проверки хода выполняемых работ и т.д.

Предмет договора в тексте соглашения должен быть оговорен предельно четко, включая:

1. наименование работ;
2. место проведения работ;
3. конечный результат работ;
4. поэтапные сроки исполнения при объемных заказах на монтаж.

1. обязанность заказчика оформить страховку;
2. обязанность исполнителя в части соблюдения правил ТБ;
3. требования по качеству;
4. причины и процедура расторжения договора;
5. способ рассмотрения споров;
6. штрафные санкции;
7. даты начала и окончания этапов, если монтаж предусматривает поэтапную сдачу объекта. Возможно исчисление сроков в зависимости от наступления определенных обстоятельств, например, начало монтажа после завершения возведения каркаса;
8. последовательность оплаты за выполненные работы и способы корректировки цены.

Более подробно с условиями договора подряда вы можете ознакомиться в соответствующем материале нашего сайта.

Что касается монтажа по договору об оказании услуг, то для физических лиц вполне допустимо даже устное заключение соглашения. В письменном варианте договора следует указать:

1. дату и место заключения договора;
2. наименование и сведения о контрагентах;
3. предмет договора. В качестве предмета выступает услуга (разовое действие) по монтажу;
4. обязанности и права сторон;
5. сроки исполнения услуги и цена услуги;
6. штрафные санкции за неисполнение условий договора;
7. способы рассмотрения споров;
8. подписи сторон.

Более подробные рекомендации по составлению договора об оказании услуг можно прочитать в соответствующем материале нашего сайта.

Источник https://dogovor.ru/light/dogovor-podryada

Источник https://sistema-otopleniya.ru/montazh-otoplenija-3/dogovor-na-montazh-otoplenija-obrazec.html

Источник https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-montazh